開發企業 您現在的位置:南粤风采26选5开奖>典型案例>開發企業
安徽環球房地產股份有限公司、浙江圣華建設集團有限公司與安徽環球房地產股份有限公司、浙江圣華建設集團有限公司等建設工程施工合同糾紛申請再審民事裁定書
來源:中國法院網 時間:2015-08-21 點擊次數:
中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2015)民申字第338號
再審申請人(一審被告、反訴原告,二審上訴人):安徽環球房地產股份有限公司。
法定代表人:游榮丁,該公司董事長。
委托代理人:李旺榮,浙江大公律師事務所律師。
委托代理人:楊澤峰,浙江大公律師事務所律師。
被申請人(一審原告、反訴被告,二審上訴人):浙江圣華建設集團有限公司。
法定代表人:陳安華,該公司董事長。
委托代理人:陳安信,該公司職員。
委托代理人:李小波,北京市義方律師事務所律師。
一審被告:浙江環球房地產集團有限公司。
法定代表人:潘政祥,該公司董事長。
安徽環球房地產股份有限公司(以下簡稱環球房產公司)與浙江圣華建設集團有限公司(以下簡稱圣華建設公司)、浙江環球房地產集團有限公司(以下簡稱環球集團公司)建設工程施工合同糾紛一案,本院于2014年11月11日作出的(2013)民一終字第117號民事判決,已經發生法律效力?;非蚍坎靜環門芯?,向本院申請再審。本院依法組成合議庭對本案進行了審查,現已審查終結。
環球房產公司申請再審稱:(一)原審判決認定的基本事實錯誤。1、在未委托司法鑒定及未咨詢中立專業機構意見的情況下,原審判決自行確定本案工程造價,屬于認定基本事實錯誤。2、原審判決依據《備忘錄》“雙方不再爭議、均予以認可”的約定而免除了圣華建設公司工程逾期違約責任,屬認定基本事實錯誤。(二)原審判決認定涉案的工程款鑒定舉證責任在環球房產公司一方,屬于適用法律錯誤。
圣華建設公司提交的書面意見認為,原審判決正確,應駁回環球房產公司的再審申請。
環球集團公司未提交書面意見。
本院經審查認為,環球房產公司的申請再審事由不能成立,應予駁回。理由如下:
(一)對于環球房產公司申請再審涉及的事實,原審判決的認定并無不當。
首先,原審判決依據本案的實際情況確定工程造價并無不當。本案中,《A、D標段工程施工補充合同》系環球房產公司和圣華建設公司的真實意思表示,已實際履行,且雙方均認可涉案工程款的取費標準和支付按照該合同的約定進行。依照《A、D標段工程施工補充合同》約定的結算標準,圣華建設公司首次決算工程造價為97859781.85元,并已將該結算書提交給環球房產公司。雙方僅就結算中的一些費用調整產生爭議,而這些費用標準有安徽省建設工程造價管理站的文件等可供參照計算,因此原審判決關于本案工程款無需另行鑒定,可以參照《A、D標段工程施工補充合同》的約定予以確定的認定并無不當。
其次,原審判決認定圣華建設公司不應承擔工程逾期違約責任具有證據支持。一方面,雖然本案工程實際竣工時間超過了約定的時間,但環球房產公司未按《工程進度款支付辦法的補充》約定及時支付工程進度款及涉案工程存在設計變更增加工程量等均構成重要原因。因此,對于涉案工程逾期竣工,雙方當事人均存在過錯。另一方面,雙方當事人后來達成的《備忘錄》中約定:“環球公司在2010年3月底前按雙方工程合同約定的、審計工作和工程結算款項的支付,雙方不再爭議,均予以認可?!卑嘶非蚍坎居朧セㄉ韞舅蕉雜餛謚Ц豆こ炭羆壩餛誑⒐さ鵲奈ピ莢鶉位ゲ蛔肪康囊饉??;非蚍坎竟賾讜笈芯鲆讕蕁侗竿肌貳八講輝僬?、均予以認可”的約定而免除圣華建設公司工期逾期違約責任屬認定基本事實錯誤的主張,不能成立。
(二)原審判決認定涉案的工程款鑒定舉證責任在環球房產公司一方符合法律規定。
本案中,2009年11月16日,圣華建設公司向環球房產公司移交涉案工程竣工檔案資料和工程決算書?;非蚍坎臼盞澆崴閌楹?,本應按照《備忘錄》約定的時間,于2010年3月31日前完成審計、決算和工程款支付工作,但環球房產公司在該期間既未對結算書提出異議,也未支付工程款。在這種情況下,圣華建設公司已經就工程款數額完成舉證義務。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款規定,當事人對自己提出的主張,有責任提供證據。如果環球房產公司對該工程款數額不予認可認為應當鑒定,其應當承擔相應的舉證責任申請鑒定。由此,原審判決認定環球房產公司負有對涉案工程款申請鑒定的舉證責任符合法律規定。
綜上,本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款的規定,裁定如下:
駁回安徽環球房地產股份有限公司的再審申請。
審 判 長  于松波
審 判 員  賀 禔
代理審判員  張能寶
二〇一五年六月十九日
書 記 員  劉園園
?
南粤风采26选5开奖